Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 511 076. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Суд и арбитраж
Суд и арбитраж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного Суда УО от 02.11.2015 N Ф09-7842/15 по делу N А07-27026/2014 "ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ: УДОВЛЕТВОРИВ ИСК О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ И РАСХОДОВ ПО ГОСПОШЛИНЕ, СУД ИСХОДИЛ ИЗ ДОКАЗАННОСТИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОГОВОРЕ"

Дата документа02.11.2015
Статус документаДействует
МеткиПостановление

    

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2015 г. N Ф09-7842/15

Дело N А07-27026/2014

 
    Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2015 г.
    Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2015 г.
    Арбитражный суд Уральского округа в составе:
 

председательствующегоШершон Н. В.,
судейРогожиной О. В., Матанцева И. В.

    рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Строительное управление N 8" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.03.2015 по делу N А07-27026/2014 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2015 по тому же делу.
    Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились.
    Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное управление специального строительства на территории Дальневосточного Федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" (далее – Предприятие) 22.12.2014 обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Строительное управление N 8" (общество "СУ N 8") о взыскании 3 931 625 руб. 06 коп. неустойки, начисленной за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 30.09.2015 N 35/42с-13 и расходов по госпошлине.
    К участию в деле в качестве третьего лица, привлечено Федеральное казенное учреждение "Дирекция космодрома "Восточный", который поддержал заявленные требования.
    Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.03.2015 (судья Айбасов Р.М.) заявление удовлетворено.

Ведется подготовка документа. Ожидайте