Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 510 586. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Суд и арбитраж
Суд и арбитраж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного Суда ЦО от 29.02.2016 N Ф10-24/2016 по делу N А64-202/2015 "ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ: ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИВ ИСК О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ, СУД ИСХОДИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОТВЕТЧИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ КОНТРАКТОМ СРОК И ДОПУЩЕННОЕ ИСТЦОМ НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА, УЧИТЫВАЯ СТЕПЕНЬ ВИНЫ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН В НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК, ПРИШЕЛ К ОБОСНОВАННОМУ ВЫВОДУ ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАЗМЕРА ВЗЫСКИВАЕМОЙ НЕУСТОЙКИ"

Дата документа29.02.2016
Статус документаДействует
МеткиПостановление

    

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. N Ф10-24/2016

Дело N А64-202/2015

 
    Резолютивная часть постановления объявлена 25.02.2016
    Постановление изготовлено в полном объеме 29.02.2016
    Арбитражный суд Центрального округа в составе:
 

председательствующего Егоровой С.Г.
судей Толкачевой И.Ю., Шильненковой М.В.

    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аликановой Л.Д.
    при участии в заседании:
    от истца Управление строительства и инвестиций Тамбовской области: представителя Вашкевич-Поповой В.Г., по доверенности N 24 от 30.11.2015;
    от ответчика ООО "РНК-Строй": представителя Кузьменко Д.А., по доверенности б/н от 12.02.2016;
    от третьего лица КП Тамбовской области "Дирекция капитального строительства": представителя Пивоваровой А.В., по доверенности б/н от 24.02.2016; представителя Алтунина И.А., по доверенности от 18.01.2016,
    рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Тамбовской области кассационную жалобу ООО "РНК-Строй", г. Тамбов, на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 16.06.2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2015 по делу N А64-202/2015,
 

установил:

 
    Управление инвестиций Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РНК-Строй" (далее - ответчик) о взыскании неустойки по государственному контракту N0164200003012004007_53113 от 13.11.2012 на выполнение подрядных работ в размере 548 166 руб. 73 коп. (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).
    В соответствии со ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Казенное предприятие Тамбовской области "Дирекция капитального строительства".

Ведется подготовка документа. Ожидайте