Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 922. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Суд и арбитраж
Суд и арбитраж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного Суда СКО от 30.08.2016 N Ф08-6135/2016 по делу N А53-30455/2015 "ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: ЧАСТИЧНО ВЗЫСКАВ С ОБЩЕСТВА В ПОЛЬЗУ ЗАВОДА НЕУСТОЙКУ И СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ, СУД ИСХОДИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО ФАКТ ПРОСРОЧКИ ОБЩЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКАЗАННЫМ, ПРОИЗВЕДЯ ПЕРЕРАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ, РАЗМЕР ВЗЫСКИВАЕМОЙ СУММЫ УМЕНЬШЕН С УЧЕТОМ ПРОСРОЧКИ ЗАКАЗЧИКА В ПЕРЕЧИСЛЕНИИ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА И ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. 4.3 ДОГОВОРА УСЛОВИЯ О ПРОДЛЕНИИ ПОДРЯДЧИКОМ СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ЗАДЕРЖКИ ПЛАТЕЖА"

Дата документа30.08.2016
Статус документаДействует
МеткиПостановление

    

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2016 г. N Ф08-6135/2016

Дело N А53-30455/2015

    Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2016 года
    Постановление в полном объеме изготовлено 30 августа 2016 года
    Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе
 

председательствующегоУлько Е.В.,
судейСадовникова А.В. и Фефеловой И.И.,

    в отсутствие в судебном заседании истца - открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"" (ИНН 6154023009, ОГРН 1026102573562), ответчика - общества с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройСервис" (ИНН 6167104720, ОГРН 1116195011019), извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
    рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройСервис" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 20.01.2016 (судья Новожилова М.А.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2016 (судьи Авдонина О.Г., Ломидзе О.Г., Попов А.А.) по делу N А53-30455/2015, установил следующее.
    ОАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"" (далее - завод) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ООО "ИнтерСтройСервис" (далее - общество) о взыскании 3 071 587 рублей 20 копеек неустойки за просрочку выполнения работ по ремонту кровель зданий завода по договору подряда от 21.10.2014 N 1607.
    Решением от 20.01.2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
    Постановлением от 29.06.2016, решение от 20.01.2016 изменено. Суд апелляционной инстанции взыскал с общества в пользу завода 2 937 205 рублей 26 копеек неустойки и 36 679 рублей 77 копеек судебные расходы по оплате государственной пошлине.

Ведется подготовка документа. Ожидайте