Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 927. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Суд и арбитраж
Суд и арбитраж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного Суда ВВО от 31.08.2016 N Ф01-3548/2016 по делу N А82-14899/2014 "ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ: ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИВ ИСК О ВЗЫСКАНИИ АВАНСА ПО ДОГОВОРУ, НЕУСТОЙКИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ШТРАФА ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ СДАЧУ ПРОПУСКОВ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ГЕНПОДРЯДА И СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРАНОВОЙ ТЕХНИКИ, СУД ИСХОДИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО РУКОВОДСТВОВАЛСЯ СТ. 309, 310, 311, 328, 330, 333, 421, 422, 450, 453, 702, 709, 715 - 717, 719, 753, 1102 ГК РФ И СТ. 65, 71 И 148 АПК РФ"

Дата документа31.08.2016
Статус документаДействует
МеткиПостановление

    

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2016 г. N Ф01-3548/2016

Дело N А82-14899/2014

    (дата изготовления постановления в полном объеме)
    Резолютивная часть постановления объявлена 30.08.2016.
    Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
 

председательствующегоАлександровой О.В.,
судейБашевой Н.Ю., Забурдаевой И.Л.,

    при участии представителя от ответчика: Басиладзе Л.Т. (доверенность от 25.04.2016)
    рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Кубаньнефтехимстрой" на решение Арбитражного суда Ярославской области от 14.09.2015, принятое судьей Лапочкиной И.М., и на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 09.12.2015, принятое судьями Поляковой С.Г., Малых Е.Г., Савельевым А.Б., по делу N А82-14899/2014 по иску общества с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" (ОГРН: 1097604019677, ИНН: 7604168295) к обществу с ограниченной ответственностью "Кубаньнефтехимстрой" (ОГРН: 1042306435380, ИНН: 2311077190) о взыскании неотработанного аванса, неустойки и штрафа и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Кубаньнефтехимстрой" к обществу с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" о взыскании задолженности и
 

установил:

 
    общество с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" (далее - ООО "Реминдустрия") обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Кубаньнефтехимстрой" (далее - ООО "КНХС", Общество) о взыскании 32 207 287 рублей 33 копеек аванса по договору от 21.10.2013 N 139/10-13, 1 126 744 рублей 32 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 94 000 рублей штрафа за несвоевременную сдачу пропусков, 991 708 рублей 51 копейки задолженности по оплате услуг генподряда и 3 666 200 рублей стоимости услуг по предоставлению крановой техники.
    К совместному рассмотрению с первоначальным иском принят встречный иск ООО "КНХС", уточненный в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с ООО "Реминдустрия" 5 104 847 рублей 54 копеек долга по договору N 139/10-13 и 341 575 рублей 20 копеек долга по договору N 138/10-13.

Ведется подготовка документа. Ожидайте