Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 485. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Суд и арбитраж
Суд и арбитраж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного Суда СЗО от 14.02.2017 N Ф07-14040/2016 по делу N А21-9610/2015 "ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ: УДОВЛЕТВОРИВ ИСК О РАСТОРЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, А ТАКЖЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗА ПРОСРОЧКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПЕНИ И ШТРАФА, СУД ИСХОДИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО ПОСЧИТАЛ ДОКАЗАННЫМ ФАКТ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ"

Дата документа14.02.2017
Статус документаДействует
МеткиПостановление

    

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2017 г. N Ф07-14040/2016

Дело N А21-9610/2015

    Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2017 года.
    Полный текст постановления изготовлен 14 февраля 2017 года.
    Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе
 

председательствующегоВласовой М.Г.,
судейБоголюбовой Е.В., Нефедовой О.Ю.,

    при участии
    от администрации муниципального образования "Гусевский городской округ" Вахидовой М.В. (доверенность от 12.10.2016 N 72), Панкстьянова С.В. (доверенность от 12.10.2016 N 73д),
    от общества с ограниченной ответственностью "Реставратор" Крыловой Н.Н. (доверенность от 16.12.2016), Черкасовой Е.Ю. (доверенность от 16.12.2016),
    от муниципального автономного учреждения "Служба заказчика-застройщика" директора Грезева Э.Н. (приказ от 23.07.2013 N 68), Чугуновой Е.Н. (доверенность от 09.01.2017),
    рассмотрев 09.02.2017 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Реставратор" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 27.06.2016 (судья Ершова Ю.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2016 (судьи Несмиян С.И., Жукова Т.В., Попова Н.М.) по делу N А21-9610/2015,
 

установил:

 
    Администрация муниципального образования "Гусевский городской округ", место нахождения: 238055, Калининградская область, город Гусев, улица Ульяновых, дом 8, ОГРН 1143926002461, ИНН 3902802424 (далее - Администрация), обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Реставратор", место нахождения: 173008, Великий Новгород, Рабочая улица, дом 33, ОГРН 1035300275251, ИНН 5321091665 (далее - Общество), о расторжении муниципального контракта от 26.02.2015 N 0135300013215000014-307337 на выполнение ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Братская могила советским воинам", расположенном по адресу: Калининградская область, Гусевский район, поселок Ольховатка (далее - Контракт), а также о взыскании за просрочку выполнения работ 154 613,28 руб.

Ведется подготовка документа. Ожидайте