Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 488. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Суд и арбитраж
Суд и арбитраж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного Суда МО от 10.05.2017 N Ф05-3757/2015 по делу N А40-53475/2014 "ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ: УДОВЛЕТВОРИВ ИСК О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГА И НЕУСТОЙКИ, СУД ИСХОДИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ БЫЛА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА ОТ ПРИНЯТИЯ СОГЛАСОВАННЫХ РАБОТ ЗАКАЗЧИКОМ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО, СООТВЕТСТВЕННО, РАБОТЫ СЧИТАЮТСЯ ПРИНЯТЫМИ"

Дата документа10.05.2017
Статус документаДействует
МеткиПостановление

    

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2017 г. N Ф05-3757/2015

Дело N А40-53475/2014

 
    Резолютивная часть постановления объявлена 03 мая 2017 года
    Постановление изготовлено в полном объеме 10 мая 2017 года
    Арбитражный суд Московского округа
    в составе:
 

председательствующего судьиЗавирюха Л.В.,
судей Ворониной Е.Ю., Малюшина А.А.,

 
    при участии в заседании:
    от истца: извещен, представитель не явился
    от ответчика: Васильева Г.Г., доверенность от 16.05.2016
    рассмотрев 03 мая 2017 года в судебном заседании кассационную жалобу Московского открытого акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на решение от 26 сентября 2016 года Арбитражного суда города Москвы, принятое судьей Стародуб А.П., на постановление от 23 декабря 2016 года Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Стешан Б.В., Тетюк В.И., Кузнецова Е.Е., по иску ООО "МонтажСервисТехнология" к МОАО трубопроводного транспорта нефтепродуктов о взыскании долга и неустойки и по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения и неустойки,
 

установил:

 
    Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСервисТехнология" (далее - ООО "МонтажСервисТехнология") обратилось в Арбитражный суд города Москвы к МОАО трубопроводного транспорта нефтепродуктов (ныне - АО "Мостранснефтепродукт") с иском о взыскании 74 604 900 руб.

Ведется подготовка документа. Ожидайте